依据《中国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中国买家权益保护|法》、《中国价格法》、《江苏保护消费合法权益条例》,中国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行方法》与其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体状况,双方达成如下协议,一同遵守。
甲方(发包方): 甲方身份证号码:
甲方通信地址 : 甲方联络电话 :
乙方(承包方): 乙方身份证号码:
乙方通信地址 : 乙方联络电话 :
1、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。
2、装饰施工地址:
3、施工范围:
4、装饰施工内容:参阅附件《清包施工项目表》
5、承包方法为乙方清包工,合同工程款以总价的方法计算,总工程款中包括所有《清包施工项目表》中的项目成本。
6、工程总价款:¥ ,大写(人民币 )
7、若甲方在签约后变更施工内容,变更部分的工程款经双方协商一致后按实另计。
7、施工期:自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,工期 天。
2、关于材料提供的约定
1、全部工程用材料均由甲方提供。
2、甲方负责采购提供装修材料,并应按时运达,乙方在甲方把材料运达后当即办理验收手续(检验水平核对数目和配件的准确性)。如甲方提供的装修材料不符合需要,乙方应当即向甲方书面提出,若是甲方引起材料不符合需要的则由甲方负责,若是乙方引起材料不符合需要的则由乙方负责,在明知装修材料不符合需要的状况下假如甲方仍表示用的,由此导致工程有关材料问题由甲方承担。甲方提供的材料抵现场后,经甲乙双方一同验收,由乙方负责保管并组织施工,因为保管不当或施工工艺不当导致的材料损失,由乙方负责赔偿。
3、为了保证工程的正常进行,乙方须提前一周书面向甲方申请下一周所有工序需要购买的材料的清单和有关材料的需要。甲方应按时提供乙方申请的材料。因为甲方提供材料延误,导致的工程延误后果由甲方承担。乙方同时须提供大致精准(+/| 3~5%)的所需材料的数目。因为乙方材料估算错误而致使的材料重新购买或材料退回的成本和损失将由乙方承担。
4、乙方工人须帮助甲方进行材料的搬运工作。
5、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
6、乙方应保证工程期间在本小区内没其他工程(甲方认同的除外)。
7、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
8、未经甲方许可,乙方不能携带任何材料外出,若发现此类现象,按材料价格双倍从合同余款中扣除,当合同余款不足于赔偿时甲方有权就此向当地人民法院提起诉讼并追究乙方有关责任。
3、关于工程水平及验收的约定
1、本工程实行DBJ08|62|97《住宅建筑装饰工程技术流程》、DB31/T30|1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门拟定的其它地方标准、水平评定验收标准。
2、甲方提供的材料水平未能达到乙方申请材料时所写的需要且影响工程水平的,其返工成本由甲方承担,工期顺延。
3、因为乙方缘由影响工程水平的,其返工成本和材料损失由乙方承担(第二项第8条优先),工期顺延。
4、在施工过程中,甲方提出设计修改建议及增减工程项目时须提前与乙方联系,经双方协商后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。
5、工程验收:甲、乙双方应准时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,双方应提前商定验收日期,甲方不可以按预约规定日期参加验收,由乙方组织职员进行验收,甲方应予承认。
6、工程竣工:乙方应在工程完工后3日内公告甲方验收,甲方应自接到公告3日内组织验收,验收内容除验收工程水平还包含工程用料是不是全部用于本工程,如验收合格甲方应准时办理验收移交手续(详见附件《工程水平验收单》)。如验收不合格甲方应准时公告乙方准时改正并另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期。
7、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防手段,保障相邻居民的人身和财产安全,预防相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如因乙方施工不当遇上述状况发生,属乙方责任的,乙方负责有关修复和赔偿。
8、乙方需要保证施工水平,发生施工水平问题,乙方应准时予以改正。如竣工验收时如发现水平问题,乙方应立即予以改正,在未达到甲方的整改需要前甲方有权拒付工程款和有权向当地人民法院提起诉讼并追究乙方有关责任。
9、乙方应保障作业职员的人身和财产安全,假如施工中作业职员发生人身和财产伤害应由乙方负责。
10、工程为清包,甲方只提供材料。施工工具等设施由乙方自备自理。
11、施工职员要文明施工,禁止野蛮施工,因为作业职员不文明施工或野蛮施工所导致的损失由乙方负责赔偿。甲方所有些物品未经许可,不能擅自处置等。甲方对表现不好的施工职员有权需要更换,乙方不能拖延。假如产生经济损失应由乙方赔偿。
12、乙方应负责准时清理建筑垃圾至物业规定地方,工程施工结束后,乙方应负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场,假如产生经济损失应由乙方负责赔偿。
13、乙方应加大对现场施工职员防火防盗安全教育,施工职员不能在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果由乙方承担,假如产生经济损失乙方应负责赔偿。
4、关于工程价款及结算的约定
1、工程款分四期支付,付款方法如下:
期:本合同签订后甲方支付乙方¥ ,大写(人民币 )。 第二期:工程完成80%后甲方支付乙方¥ ,大写(人民币 )。
第三期:工程完工验收合格后甲方支付乙方¥ ,大写(人民币 )。
第四期:甲方入住2周并确保装修水平靠谱后支付乙方¥1000元,大写(人民币壹千元整)。
2、本工程保修期为 年。保修期从竣工验收合格完毕,甲方结清所有款项之日起算。在保修期内乙方不能以任何理由推塘、拖延甲方的适当的修理项目。
3、保修期外的修理成本,可以由双方协商决定。
4、双方款项往来,均应出具收据。
5、其它事情
1、甲方工作:
(1)甲方应在开工前,向乙方提供施工需用的水、电等必须具备条件。
(2)做好施工中因临时性用公用部位操作与产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关成本。
2、乙方工作:
(1)指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按需要组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认同。如更换职员,乙方应准时书面公告甲方。
(2)未经甲方赞同和所在地房管或物业管理部门批准,不能随便拆改原有建筑承重结构及各种共用设施管线。
6、违约责任和纠纷解决
1、因为甲方缘由致使延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所导致的损失,每停工或窝工,甲方付乙方50元;甲方无正当理由未按合同的约定付款的,每逾期,按逾期未付款的0.5%支付违约金。
2、因为乙方缘由逾期竣工的,每逾期,乙方按甲方已付款的0.5%向甲方支付违约金。
3、甲方没有办理有关手续,强行需要乙方拆改原有建筑承重结构及共用设施管线,由此发生的损失或事故(包含罚款)由甲方负责并承担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设施管线,由此发生的损失或事故(包含罚款),由乙方负责并承担责任。
5、因工程水平双方发生争议时,双方应本着合作的精神协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以根据本合同约定向人民法院提起诉讼。
7、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具备同等法律效力。
8、合同附件与本合同同样有法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章): 身份证 : 身份证:
联系办法 : 联系办法:
日期 : 日期: